垃圾场建设工程合同合集11篇。
一份正式的合同有哪些要注意的?在大家越来越注重法律的社会中,合同签订之后,任何一方想进行合同修改的,必须告知对方,根据您的要求小麦田为您整合了一些优质的信息“垃圾场建设工程合同”,阅读之后您可能会有新的体验和想法!
垃圾场建设工程合同 篇1
垃圾场建设工程合同
甲方(建设单位):XXXXX公司
乙方(施工单位):XXXXX公司
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规和国家政策,甲、乙双方在平等自愿、诚信合作、互利互惠的基础上,经友好协商,达成如下合同:
第一条 工程规划
1.1 垃圾场建设工程名称为XXXXX垃圾场建设工程,位于XXXXX市XXXXX区XXXXX路,项目规划用地面积为XXXXX平方米,建设内容包括绿化、防沙、防风、防尘、防火等工程。
1.2 乙方应按照甲方提供的项目规划,认真制定设计方案,并向甲方提出详细的施工方案及施工进度安排。
1.3 施工周期为XXXXX个月,具体时间视施工进度而定。
1.4 垃圾场建设项目总投资为XXXXX万元。
1.5 建设工程按照《中华人民共和国建筑法》、环境保护部门的有关规定和技术标准开展设计、施工。
第二条 工程质量
2.1 施工单位承诺,本合同项下的工程设计和施工均符合相关法律法规和国家标准,建成后具有环保、可持续利用的特点,符合国家奖励标准。
2.2 建设单位负责对工程质量进行监管,并按照质量标准要求验收工程质量,发现问题及时予以整改。
2.3 完成工程后应具备使用功能,无损伤双方利益的缺陷,且质量标准应符合法律法规要求。
第三条 工程款项
3.1 本工程款项合计为XXXXX万元,按工程实际完成情况,分期支付。
3.2 工程款项的支付周期为自施工单位提交施工验收申请之日起二十个工作日内支付给施工单位。
3.3 建设单位有权在现场进行票据的复核及现金、转账等支付方式的确认或者签名盖章等确认方式(若有)。
3.4 工程款项的支付应在确认施工质量无问题的情况下进行。
第四条 施工保证金
4.1 施工保证金为XXXXX万元,由乙方在合同签订之日起10个工作日内交付给甲方,甲方予以保管。
4.2 施工保证金用于保证本合同项下工程的完工及质量问题,在工程竣工并经验收后(或当双方决定不再需要担保时),可以经甲乙双方协商解冻无息退还给乙方。
4.3 如施工单位未按照约定完成本合同项下的工程,甲方可使用施工单位所交付的保证金代替施工单位履行违约责任。
第五条 合同变更
5.1 如有变更需求,甲乙双方应根据变更情况重新协商签订书面变更协议。
5.2 工程款项按变更协议中约定的支付比例及时间进行付款。
第六条 合同履行
6.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行合同义务。合同期内,若发生任何影响工程进度、质量的情况,乙方应立即通知甲方,并按约定及时处理。
6.2 该合同签订后须双方相关单位共同盖章。
6.3 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工并验收合格之日止。
6.4 本合同正本一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:XXXXX公司
乙方:XXXXX公司
签订日期:XXXXX年XX月XX日
垃圾场建设工程合同 篇2
垃圾场建设工程合同
甲方:(委托方)
乙方:(承包方)
本合同由甲方与乙方签订,经双方协商一致,达成如下条款:
第一条 合同的目的及范围
1.1 甲方拟在(地点)建设垃圾处理设施,乙方拟负责该设施的建设工程。
1.2 本合同包括以下内容:
(1)垃圾处理设施的设计、施工以及竣工验收等全过程的工程服务。
(2)本合同中所涉及到的资金、工期、质量等方面的要求。
(3)各方责任与义务、违约责任以及其它条款。
第二条 工程的基本要求
2.1 工程的建设规模:(规模)。
2.2 工程的用途和功能:
本工程是针对(地区)的垃圾治理需求而建设的,主要功能是采用先进的技术手段进行垃圾清理、分类、处理和回收利用。
2.3 工程的进度:
(1)甲方应在合同签订后15天内完成本项目的公告或采购招标程序及其他前期准备工作,并与乙方商定施工进度及工期。
(2)乙方对工程建设进行详细规划,并根据规划制定合理的施工进度。竣工验收时间原则上不应超过工程规定的工期,否则将按条款退还部分工费或扣罚定金等手续。
2.4 工程的质量:
(1)建设工程质量应符合国家有关法律法规的要求及甲方规定的技术规范,建筑材料及设备应符合有关标准。
(2)建设工程的验收标准与程序应符合国家规定,并按照约定的标准进行验收。
(3)建设工程及设备实行保修制度。
2.5 工程的资金:
本项目总投资为(金额),投资资金主要包括(详见凭证)。
第三条 各方责任及义务
3.1 甲方的责任及义务:
(1)为本工程提供充分的资金支持。
(2)及时向乙方提供与公开招标有关的手续及资料。
(3)按照合同要求支付工程款,无任何扣留。
(4)为乙方积极协调相关部门的配合,提供必要的帮助。
(5)保证工程环境安全,提供免费的工地面积以及有关设施条件等。
(6)保证乙方在建设过程中的人身和财产安全问题,出现事故由甲方负责赔偿。
3.2 乙方的责任及义务:
(1)在乙方权利范围内,为甲方提供设计、施工、验收和保修等开展业务的全过程服务。
(2)按照合同要求完成施工进度,保证施工质量,并按照工程规定的验收标准进行验收。
(3)施工现场安全与管理,保证施工过程中的现场秩序,双方应加强沟通。
(4)确保施工现场的清洁卫生,施工过程实行环保意识,为甲方提供管理咨询服务。
(5)保证在工程交付使用后两年内,按规定保修时间提供免费保修、检修等服务,维修范围包括软硬件设施。
3.3 双方合同履行责任:
双方的合同履行过程中,如产生纠纷或合同违反情况,应及时互相通知、协商解决,如无法协商解决,则应按照有关法律法规处理。
第四条 违约条件和违约金
4.1 甲方违约条件:
如甲方未按照合同规定时间支付工程款或有其他违反合同规定,应负担每天合同价款的(千分之五)违约金。
4.2 乙方违约条件:
(1)本合同规定工程的质量、进度、结束时间等方面的要求,如有违反,乙方将被视为违反合同规定。
(2)乙方如果违反第三条所规定的承担职责,将会被视为违约;
(3)以上违约行为将产生违约赔偿金,按违约事项的性质及其重要程度进行故意或过失相关判定。
4.3 违约金责任:
违约金总额不得高于合同总金额的(千分之五),如双方发生违约行为,应按照合同金额各自承担。
第五条 竣工验收规定
5.1 工程竣工后,双方应按约定进行验收,验收合格后交付甲方。提交的验收报告及对工程质量的认定,须由双方签字并盖章认可。
5.2 乙方应按约定保修期进行维修。
5.3 如工程验收报告出现质量问题,乙方应在10天内进行整改。
第六条 法律适用及争议解决
6.1 本合同的订立、执行均适用中华人民共和国的有关法律法规。
6.2 在合同执行过程中发生的所有争议,双方应协商解决,协商不成可向所属有关部门提出申诉,如未果,争议方可依法向当地人民法院进行诉讼。
第七条 合同生效及有效期
7.1 本合同经甲乙双方代表签字、盖章后,自合同生效之日起生效。
7.2 本合同期限自(时间)起,至工程竣工验收并达成书面协议之日止。
7.3 若双方需继续合作,应另行制订新的合同。
第八条 合同的备份及解释
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同如有未尽事宜,双方可通过协商达成补充协议以便于后期规范、具体化合同内容。
垃圾场建设工程合同 篇3
【垃圾场建设工程合同】
一、合同双方
甲方:XX市城市环境卫生综合治理有限公司
乙方:XX建设工程有限公司
二、合同目的
为了规范、有序地进行XX市XX地区的垃圾场建设工程,保证建设工程的顺利进行和质量安全,甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,经协商一致,达成如下协议:
三、建设内容
1. 建设地点:XX市XX地区
2. 建设工程:
(1)垃圾场总面积不得少于XX亩;
(2)垃圾填埋池进口高程达到XX米;
(3)实施防渗、防臭、防风等等措施;
3. 建设期限:XX年。
四、(一)甲方责任
1. 向乙方提供开工前相关文件和资料,包括规划图、建设方案、环保验收标准等;
2. 安排专门人员与乙方保持沟通联系,及时协调处理建设过程中出现的各种问题;
3. 按照合同约定或者建设规划要求,在规定时间内支付合同款项。
(二)乙方责任
1. 根据规划图和建设方案,进行详细设计和施工工作;
2. 保证建设工程按照国家、省、市、环保验收标准建设;
3. 建设过程中,应严格遵守安全生产规定,保证现场施工安全。
五、建设质量及验收标准
1. 建设质量应符合国家、省、市的相关标准。
2. 建设工程必须经过专门的环保验收后才能正式交付使用。
六、验收方式及程序
1. 乙方必须编制完整的建设工程验收资料报甲方审核;
2. 建设项目合格后,甲方组织专家进行现场查验。
七、合同变更和解除
本合同在履行过程中,甲、乙方如需变更合同内容,须经双方协商,并签订书面协议。在履行过程中,如一方无法继续履行合同的,应在接受另一方书面通知后,尽快协商解决问题。如无法处理,可协商解除合同。
八、争议解决方式
本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向有关部门诉讼解决。
九、违约责任
1. 如甲、乙方出现逾期不履行或违约的情况,应向对方赔偿损失;
2. 如甲方未按约定支付合同款项,乙方有权拒绝进入垃圾场首次承运垃圾;如造成恶劣影响,乙方有权要求甲方支付赔偿款。
十、其他约定
1. 本合同未经甲乙双方书面协商,不得擅自变更或解除;
2. 本合同生效后,甲、乙双方应写出建设工程安全管理制度,严格执行;
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方单位:XX市城市环境卫生综合治理有限公司
法定代表人(签字):
乙方单位:XX建设工程有限公司
法定代表人(签字):
垃圾场建设工程合同 篇4
垃圾场建设工程合同
甲方:×××市环境卫生局
乙方:×××建筑公司
鉴于甲方计划建设一座垃圾场,为确保项目质量、安全和延续性,特签订本合同,以规范甲乙双方的经济利益关系,并明确各自的责任和义务。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
一、工程概况
1.1 工程名称:××市垃圾场建设工程。
1.2 工程地点:××市××区。
1.3 工程内容:对垃圾场的清理,改造,设计和施工。
1.4 工程进度:根据甲方提出的需求,建设周期为12个月。
二、合同签订时间
2.1 合同签订时间:合同生效日期为××年××月××日。
三、甲方的义务
3.1 甲方需提供垃圾场的地理信息以及建设相关的基础设施。
3.2 甲方需提供垃圾处置的方案,并与乙方共同制定垃圾的分类,回收等方案。
3.3 甲方需按时支付工程款项,并与乙方保持合作共同解决工程中出现的问题。
3.4 甲方需确保建设现场安全,并配合乙方做好环境保护工作。
四、乙方的义务
4.1 乙方需根据甲方的需求做好清理,改造和设计工作,确保工程的质量。
4.2 乙方需按时履行约定的工程进度,确保项目能够按时交付。
4.3 乙方需按照甲方提供的垃圾处置方案,并与甲方共同制定垃圾的分类,回收等方案。
4.4 乙方需保证建设现场的安全,并且根据甲方要求做好环境保护工作。
五、价格及支付方式
5.1 工程总造价为人民币××万元。
5.2 工程款项分期支付,分别支付为:合同签订后,首期付款50%,中期付款30%,工程竣工验收后,最后一期付款20%。
5.3 工程涉及的税费和其他费用由甲乙双方按法律法规各自承担。
六、技术文件和验收标准
6.1 乙方需按照国家有关法律、法规及甲方要求,制定和执行技术文件与验收标准。并保证技术文件和验收标准符合国家规定和甲方要求。
6.2 工程竣工验收合格后,方可移交给甲方。
七、违约责任
7.1 甲方或乙方违反本合同约定等原因导致工程质量不合格或工期进度滞后,应对整个工程质量负全责,并承担相应的经济赔偿责任。
7.2 合同生效以后,如因甲方工程要求改动变更需要超出合同约定工作量的,甲方应按照乙方提出的变更方案另行签订补充合同。
八、争议解决方式
8.1 本合同争议应当协商解决,协商不成,应按照法律规定申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 甲乙双方各承担本合同约定的权利与义务,并对履行本合同达成一致。
9.2 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理,并签订书面补充协议。
9.3 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为××年。
甲方:×××市环境卫生局
签字: (盖章)
年 月 日
乙方:×××建筑公司
签字: (盖章)
年 月 日
结语
如上是垃圾场建设工程合同的范文,从工程概况,合同签订时间,甲乙双方义务,价格及支付方式,技术文件和验收标准,违约责任,争议解决方式,其他约定等方面进行了详细说明。这些内容在合同签订过程非常重要,可以确保合同双方的利益,使项目达到预期的目标。
垃圾场建设工程合同 篇5
垃圾场建设工程合同
一、合同缔约双方
甲方:建设垃圾场的委托单位
地址:
电话:
邮箱:
乙方:承建垃圾场建设工程的承包商
地址:
电话:
邮箱:
二、工程概述
1.1 建设地点:(建设地点不同,工程范围可能会发生差异)
1.2 工程规划总面积:
1.3 垃圾处理能力:
1.4 工程内容:
(1)场地平整处理
(2)防渗工程
(3)护坡、排水设施建设
(4)道路建设
(5)垃圾堆放场建设
(6)环保设施
三、合同的基本条款
2.1 工程时间
工程时间应在合同签订之日起规定,应根据工程规模可以核算出合理的工期,但工程时间不能太短,否则会影响工程质量。
2.2 工程质量
乙方应对所有工程项目达到甲方指定的工程质量标准进行监督和检验。
2.3 工程付款
2.3.1 所有工程付款均可在工程各完成阶段支付。乙方应提供完整的发票并确保该发票与项目数量、材料明细、和工程质量核实无误。
2.3.2 工程可按比例分阶段付款。
阶段 1:地平进行的50%,付款5%
阶段 2:排水设施、护坡进行的80%,付款15%
阶段 3:垃圾堆放场、环保设施建设完成100%,付款80%
阶段 4:工程完结验收并取得工程竣工验收合格证书时,付款剩余5%
2.4 违约责任
(1)若由乙方责任引起的事故、事件或者纠纷,由乙方承担全部经济损失。
(2)乙方未能按规定完成工程,将被要求采取修正措施,否则,乙方将负责所有再次修复费用。
(3)因乙方的责任,造成甲方或第三方的经济、法律责任,需要乙方承担全部赔偿费用。
2.5 终止合同
当乙方的工程资质不合适、建筑质量不达标或承认甲方的合同违约时,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿已经发生的经济、法律责任。
四、双方签约
彼此阅读,理解协议内容,并在经过认真讨论后,双方负责人将在合同执行前签字并加盖公章。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签字日期:(年/月/日)
垃圾场建设工程合同 篇6
垃圾场建设工程合同
合同编号:LP-20210701
甲方:某市政府城市管理局
乙方:某建筑公司
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称“合同法”)以及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信原则,经协商一致,达成如下合同:
一. 合同基本情况
本合同所涉及的垃圾场建设工程,位于某市郊区,项目总投资预算为人民币1亿元,建设期为12个月,运营期为20年。
二. 甲方的职责
1. 提供相关的法律、法规及国家标准文件。
2. 提供垃圾场的用地,提供本合同所需的基础设施和公用设备。
3. 提供垃圾清运服务,按照约定时间将垃圾运输至垃圾场。
三. 乙方的职责
1. 制定详细的施工方案和项目进度计划。
2. 负责项目的建设和管理,保证垃圾场建设工程的质量和工期,并确保符合相关的法律、法规和标准文件的要求。
3. 在运营期内负责垃圾场的日常运维、管理和维护工作,并确保符合相关的法律、法规和标准文件的要求。
4. 实施环保措施,保证垃圾场建设工程和运营期间的环境保护。
四. 合同的价格与支付方式
1. 本项目总投资预算为人民币1亿元,具体分项如下:
(1)土建工程:6000万元;
(2)设备采购:2000万元;
(3)环保措施:1000万元;
(4)其他杂项:1000万元。
2. 乙方承担本项目的全部建设和运营经费。
3. 本合同总价款为1亿元,专项用于垃圾场建设工程和运营期的经费。支付方式如下:
(1)首笔支付:在本合同生效后10个自然日内,甲方向乙方支付2亿元,在乙方提供担保后支付15%的首付款。
(2)工程进度支付:在乙方完成工程进度计划的规定阶段后,经甲方验收合格,甲方应按合同价格的规定支付相应的款项,每次支付不得超过合同价款的30%,并应在支付前与乙方签订工程质量保证书。
(3)完工结算:乙方完成工程建设,经甲方验收合格,并按照有关法律、法规及标准文件要求办理竣工验收手续后,甲方应及时支付余下合同价款的70%。
五. 合同的违约责任
1. 如果甲方违反本合同约定,导致乙方工程延误或出现其他损失,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方的经济损失和利润损失。
2. 如果乙方违反本合同约定,导致垃圾场建设工程的质量不符合标准文件及有关法律、法规要求,或者导致整个垃圾场无法正常运营,乙方应承担相应的违约责任,负责修缮和改建,并向甲方赔偿相应的经济损失和利润损失。
六. 合同的解除
1. 本合同有效期为20年,自项目运营期开始计算。
2. 在本合同有效期内,如果因不可抗力因素,包括但不限于自然灾害、战争等不可预见、不可避免的事件,导致项目完全或部分中止或停止,或在相应之期限内不能完成项目计划,双方应协商解决,协商不成的,本合同自动终止。
3. 如果乙方未按照本合同规定履行合同义务,经甲方书面通知期限内仍未改正,甲方有权解除本合同。
4. 本合同一旦被解除,甲乙双方应按照解除前已经进行的工作支付相关费用,解除后如有产权转移的,乙方应做好环境治理工作,交还给甲方。
七. 合同的争议解决
1. 甲、乙双方应保持充分的沟通,并妥善解决合作中出现的问题。
2. 如果在合作过程中发生争议,双方应本着以协商解决为原则,如果协商不成的,可以向所在区、市级人民法院提起诉讼或者通过仲裁解决。
八. 合同生效
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有合同法律效力。
2. 本合同一式(份),甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:年 月 日
垃圾场建设工程合同 篇7
垃圾场建设工程合同
甲方:××市城市管理局
乙方:××建设工程有限公司
鉴于甲乙双方经协商一致,为更好地维护城市环境卫生和促进城市建设,决定共同开展垃圾场建设工程,现在签订本合同,共同遵守。
第一章 总则
第一条 合同的目的、范围及定义
甲方为××市城市管理局,乙方为××建设工程有限公司,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及有关规定,经友好协商,签订本“垃圾场建设工程合同”。
本合同的目的是对乙方在承揽垃圾场建设工程的过程中,甲方对其的监管、管理及支付一系列义务和责任进行规定,以确保项目建设有序进行,工程质量安全可靠,并保障了环境资源得到充分保护。同时,各方应合理对待彼此的合法权益,建立互信关系,促进合同的履行,达成互利共赢的目的。
本合同所涉及的概念及定义如下:
1. 垃圾场建设工程:指乙方按照本合同的约定承担的垃圾场建设、改造、维修、保养等工程项目。
2. 项目总体要求:指本合同的履行原则、技术标准、质量标准、安全标准、承担范围、进度、规模及地点等。
3. 工程监理:指受甲方授权,对垃圾场建设工程进行质量监督和合同履约监督的专业机构。
第二条 合同的履行地点
本合同的履行地点为垃圾场建设工程所在地。
第三条 合同的履行期限
本合同的履行期限自合同签订之日起至工程竣工、验收合格后的所有规定保修期内之最后一天。
第四条 合同的价格及支付方式
本合同的总价款为人民币××万元,其中政府投资××万元,社会投资××万元,支付方式按照以下方式执行:
政府投资部分:按工程进度支付,分黄、白、灰三期支付,每期支付比例分别为30%、40%、30%。
社会投资部分:按工程进度支付,分黄、白、灰三期支付,每期支付比例分别为30%、40%、30%。
第二章 工程管理和监理
第五条 乙方的工程管理
1. 乙方应按照项目总体要求,制订详细的工程实施方案,并报送监理单位审批,并受监理单位的监督。
2. 乙方应按照项目总体要求,进行材料的采购、设备的租赁、施工组织及管理、施工人员管理等各项工作。
3. 乙方应组织施工队伍和相关工人,按项目总体要求完成工程建设任务。
4. 乙方应按照项目总体要求,负责工程质量的控制和监督。工程中存在的问题和质量缺陷,乙方应及时予以整改和改进。
5. 乙方应按照项目总体要求,保证施工现场的安全、文明施工和环境保护。
第六条 甲方的监督
1. 甲方应对垃圾场建设工程进行有针对性的监管工作,对乙方的工程施工及管理情况进行定期检查和审核,并向主管部门进行报告。
2. 甲方应及时反馈工程建设及管理过程中发现的问题和缺陷,要求乙方及时予以改正,推动工程顺利进行。
3. 甲方应及时安排工程验收单位对工程进行验收,并对乙方的工程质量、安全和环保工作进行考核。
第七条 工程监理
1. 乙方应聘请合格的工程监理单位进行质量监督和合同履约监督。
2. 工程监理单位应参照国家有关法律、法规和技术标准,对垃圾场建设工程进行现场监理,对工程施工过程和工程质量进行全过程监督,并向甲方出具监理报告。
3. 工程监理单位应及时反馈监理过程和结果,提供有用信息,推动垃圾场建设工程顺利进行。
第三章 工程质量、安全和环保
第八条 工程质量
1. 乙方应按照项目总体要求,严格按照国家法律法规和技术标准,采取适当的技术措施,保证工程质量的符合验收标准,确保工程的安全可靠。
2. 乙方应建立相应的工作机制,聘请有资格证书的工程师参与垃圾场建设工程,在工程实施过程中,及时发现和解决工程问题。
3. 工程竣工后,乙方应按照工程验收标准,及时进行一年保修服务,并保证工程质量,进行连续2年的维护保养服务,以确保工程长期有效运行。
第九条 工程安全
1. 乙方应按照项目总体要求,采取有效的安全措施,确保工程施工过程中的安全,防止因违规操作造成工程安全和工人人身安全等意外事故。
2. 工程安全中存在的问题和事故,乙方应及时组织救援和处理,并开展安全培训和培训证书制度,提高安全意识和预防技能。
第十条 环境保护
1. 乙方应按照项目总体要求,严格按照相关法律法规、规范和技术标准,确保工程制度和施工过程不造成环境污染和生态破坏。
2. 工程中产生的垃圾和污水等废弃物品,乙方应按照相关法规和规范进行正确的处理和回收,确保对环境贡献最小化,实现建设场所的资源可持续利用。
第四章 合同的变更和解除
第十一条 合同的变更
1. 由于不可抗力和意外事件等原因,垃圾场建设工程未按原定计划进行,必须变更项目工程建设方案的,甲乙双方应在书面协议下缔结补充协议,明确变更的内容及其需要付出的费用等,保证垃圾场建设工程的顺利进行。
2. 甲、乙双方应在变更协议签订后,及时调整合同执行的计划、项目、进度和费用等相关条款,并根据变更内容进行调整和补偿。
第十二条 合同的解除
1. 由于重大合同违约、解散、破产或涉嫌违法犯罪等原因,甲、乙双方应在书面协议下解除此合同。
2. 合同解除应提前三十天甲方书面通知乙方,如因乙方原因造成甲方的损失,由乙方承担全部赔偿责任。
第五章 条款的附则
第十三条 合同的生效和效力
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,经监理单位审核后,方可正式进入垃圾场建设工程的规划和实施阶段。
2. 本合同一式两份,一份存放于甲方,一份存放于乙方。如需修改、补充或解释,双方应签署补充协议书,并送达对方。
第十四条 争议及解决方式
1. 本合同执行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。如不能协商解决,则应向当地仲裁机构进行仲裁;如双方都同意则可向当地人民法院提起诉讼。
2. 仲裁应在本合同签订之日起60日内提出,并由甲方指定申请仲裁机构进行仲裁。
第十五条 其他
1. 本合同规定的内容为合同的全部内容,双方应严格按照合同内容履行相应权利和义务,如有特殊情况,应及时通报,协商解决。
2. 未尽事宜,双方应协商处理。本合同一经签字确认即确认了合同是双方同等权利和义务的确认文件,不得以任何理由退还或修改。
甲方单位(盖章):××市城市管理局
甲方签字:乙方单位(盖章):××建设工程有限公司
乙方签字:年月日
垃圾场建设工程合同 篇8
垃圾场建设工程合同
一、合同双方
甲方:×××市环保局
乙方:×××企业有限公司
二、工程内容
1、垃圾场的建设工程
2、垃圾场的土地租用
3、垃圾的收运与处理
三、工程规模
垃圾场占地面积500亩,设计处理能力为每日2000吨。
四、工程周期
工程周期为24个月。
五、工程价款
工程总价款为2000万元。
六、工程保修
1、垃圾场建设工程的保修期限为24个月,自竣工验收时算起。
2、保修期内出现因材料质量、工程施工或设计等原因导致的设施故障,由乙方负责保修,甲方有权向乙方提出返工或整改要求。
七、工程款支付方式
工程款按照以下方式支付:
首次预付款:工程总价款的30%
中期进度款:工程总价款的50%
竣工验收款:工程总价款的20%
八、违约责任
1、如果甲方未按时支付工程款,应按日计算并支付逾期利息。利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。
2、如果乙方未按合同约定时间完成工程,甲方有权依照合同约定向乙方追加违约金。违约金由每日工程款的2%计算。
九、合同生效
双方当事人在此签订本合同,生效日期为××年×月×日。
十、争议解决
在履行本合同时,如出现争议,双方应先友好协商处理。协商不成的,应向所在地人民法院提起诉讼。
以上就是"垃圾场建设工程合同"的相关主题范文,希望对您有所帮助。
垃圾场建设工程合同 篇9
指导思路:本文主要围绕“垃圾场建设工程合同”展开论述,主要内容包括工程合同的基本概念、签订工程合同的原则、工程合同的内容和实施、工程合同的违约和应对以及垃圾场建设工程合同笔者的心得体会等。
工程合同的基本概念
垃圾场建设工程是指在一定范围内,采取先填埋后封闭的方式,对城市垃圾进行集中管理和处理。垃圾场建设工程合同是指建设单位与承包商在垃圾场建设工程方面所签订的相关合同。工程合同是建设单位与承包商之间就工程建设和实施达成协议的书面文本。工程合同不仅具备合同的一般特征,而且还具备工程建设的专门特点。工程合同具有以下几个基本特点:
一、建设工程的独特性。建设工程合同的对象是建设工程,一般为一次性交付的产品,是独特的、不可复制的。
二、建设工程的复杂性。建设工程涉及多个环节,包括工程设计、采购、建造、验收等多个达成一致的程序,需要承包商具有工程建设中的多项专业技能。
三、合同履行期的长短不一。工程合同的履行期一般比较长,时间跨度较大,需要长时间坚持维护合同的权利、义务和利益平衡。
四、工程合同风险大。建设工程合同的实施和终结涉及到许多因素,如法律、政策、经济、自然环境等等,工程合同的风险因素也较为复杂。
签订工程合同的原则
垃圾场建设工程合同的签订应遵循的原则包括以下几点:
一、协商一致的原则。在签订合同前,建设单位和承包商双方应经过充分协商,明确各自的合作意愿和责任,并达成一致意见。
二、平等自愿的原则。签订合同的双方应在平等、自愿的基础上完成合同签约,并保证合同的性质和内容与实际情况相符。
三、公开透明的原则。合同签订过程应符合公开透明的原则,增强社会监督和权益保障,以确保合同的公正合法性。
四、诚实信用的原则。合同签订双方应遵循诚实信用的原则,保证在合作过程中恪守承诺,共同维护好合同的权益和义务。
工程合同的内容和实施
垃圾场建设工程合同应包括以下几方面的内容:
一、工程建设内容。包括工程的设计、施工、验收、调试等技术方面的内容。
二、工程合同价格。工程建设的费用应明确,在合同中应包含建设工程的总投资和分期支付的款项等方面的约定。
三、合同履行期。工程合同的履行期应明确,在实施过程中应按照合同约定的时间节点进行质量验收和交付手续等。
四、合同变更规定。由于种种原因造成工程合同未能或者无法全部实施,应在合同中根据实际情况规定变更条款。
工程合同的违约和应对
工程合同违约是指签署双方未能按照工程合同中规定履行其应履行的义务。违约方的法律后果包括:
一、违约方应承担违约责任,赔偿另一方的损失。
二、违约方可能被要求承担合同解除或者修订的费用及责任。
三、违约方应根据相关法律规定支付合同金额中的违约金。
在工程合同的实施过程中,双方应牢记以下几点:
一、积极沟通。工程合同在实施的过程中,双方应积极沟通,及时协商并处理任何出现的问题。
二、互惠互利。工程合同的实施过程中,双方应坚持互惠互利的原则,确保合同的平等公正和大家共同的权益。
三、依法行事。工程合同实施过程中,双方应遵守国家法律规定,确保合同实施符合法律法规的要求,并维护好各自的合法权益。
垃圾场建设工程合同笔者的心得体会
作为一名从事工程建设行业的实践工作者和参与者,笔者在垃圾场建设工程合同实施过程中,感受到了以下几点:
一、工程合同的签订应遵循“公开透明,诚实信用,平等自愿”的原则,确保合同签约的公正合法性。
二、工程合同实施过程中,双方应通过积极沟通、协商等方式,处理和解决出现的问题,切实做好合同实施的各个方面,确保合同实施的顺利进行。
三、在合同实施过程中,应坚持以国家法律法规为依据,保障双方的合法权益,共同维护好合同实施的稳定性和持续性。
总之,垃圾场建设工程合同的签订和实施,需要各方的共同努力和理解,坚持规范、合法、诚信的原则,确保合同的公正合法性和实施的有效性。
垃圾场建设工程合同 篇10
垃圾场建设工程合同范文
合同编号:________
甲方:________(地址:________,联系电话:________,传真:________)
乙方:________(地址:________,联系电话:________,传真:________)
鉴于甲方需要建设一个垃圾场以解决当地垃圾处理难题,乙方有能力完成该工程,甲乙双方经友好协商,特签订本合同。
第一条 工程名称及位置
1. 工程名称:垃圾场建设工程
2. 工程位置:________
第二条 工程内容及要求
1. 工程内容:本工程包括场地清理、建筑物及设备的建设、环境保护等内容,乙方负责整个项目的总体规划、设计、施工、质量监督、验收以及竣工后的保修保养等工作。
2. 工程要求:
(1)垃圾场应满足环境保护要求,不污染周边环境,保证周边居民的健康安全。
(2)垃圾场建设应符合国家相关法律法规要求。
(3)场地清理、建筑物和设施建设应符合工程建设质量标准。
第三条 工程进度及验收标准
1. 工程进度:乙方应根据本合同要求合理安排工期,确保在规定时间内完成工程,并提前告知甲方。
2. 工程验收:工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。验收合格后方可交付使用。
验收标准:根据工程内容及要求,按照国家相关规定的标准进行验收。
第四条 工程价款及支付方式
1. 工程价款:本工程总价为________万元(大写:________万元),甲方应在工程开工后按本合同约定支付工程价款,不得违约拖欠。
2. 支付方式:双方约定工程款支付方式如下:
(1)工程开工前支付________万元;
(2)工程完成并通过验收后支付剩余款项________万元。
第五条 违约责任
1. 若任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当赔偿其损失;
2. 若甲方违约,导致乙方未能按时完成本工程,甲方应承担乙方由此产生的全部损失;
3. 若乙方违约,导致工程不能按时完成,乙方应承担延期造成的一切损失。
第六条 保密条款
1. 双方在合作过程中可能涉及商业秘密和机密文件,双方应对其保密,并不得泄露给其它单位或者个人使用。
2. 隐私泄露双方应承担相应的法律责任。
第七条 合同效力及争议解决
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力;
2. 若在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,则提交有管辖权的仲裁机构仲裁。
第八条 合同解除及终止
1. 合同有效期内,未经双方同意,任何一方不得单方面解除本合同;
2. 双方协商一致可以解除本合同。解除或终止本合同,均应及时通知对方。
第九条 其他
1. 本合同未尽事宜,双方另行协商处理;
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):________
乙方(盖章):________
签订日期:________
附件:工程图纸及规格书
垃圾场建设工程合同 篇11
垃圾场建设工程合同
甲方:某市政府环境保护局
乙方:某建筑规划设计有限公司
鉴于甲方有意承建某垃圾场建设工程,并考虑到乙方的优秀建筑规划设计能力,双方经过友好协商,共同签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:某垃圾场建设工程
2、建设地点:某市某区
3、工程内容:垃圾场计划占地面积为500亩,建设内容包括场区规划设计、污染物处理设施设计、垃圾填埋场设计、场区内道路设计和施工等。
4、工程期限:本工程计划于2021年1月1日开始,预计工期为18个月。工程费用预计为1亿元人民币。
二、合同内容
1、甲方将委托乙方进行某垃圾场建设工程规划设计,同时乙方承诺在规划设计中符合国家相关政策、法律法规,保证工程的合法性、公正性、透明度和可持续性,以确保环保工程的全面监督和落实。
2、乙方将根据国家相关政策、法律法规和技术标准,制定垃圾场设计方案。设计方案须符合规划用地要求、环境影响评价报告的环保要求等,确保垃圾场建设符合国家要求,达到可持续发展的目的。
3、双方约定,本合同总价款为1亿元人民币(含税),乙方需按照工程总体设计文本中标书要求设计投标报价,计算出单价、数量等构成界面的成本制作标书。如质量监测证明质量不达标、审查不合格等情况,乙方应承担相应赔偿和重新设计的责任。
4、甲方向乙方支付合同价款的方式为:工程量结算方式,根据工程进度,乙方按照工程进行量实现后,甲方将相应工程款支付给乙方。
5、对于任何工程缺陷或施工过程中出现的任何非伙伴(也就是非公司员工)造成的貌似质量问题,乙方必须立即采取补救措施,并保证完全修复,确保工程达到国家相关质量要求。
6、在建设过程中,乙方需协调配合甲方有关方面的工作,并及时解决工程设计、技术和施工所遇到的各种难题。若在施工过程中出现诉讼纠纷,乙方应当积极负责,与甲方配合解决工程问题。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份有效份。双方认为在执行本合同过程中所发生的任何争议均应通过和解协议和仲裁解决。
三、双方义务
1、甲方应当加强项目监管,确保工程设计和施工过程符合国家相关政策、法规、标准、技术要求等,保证工程建设过程中没有任何质量缺陷和环境污染等问题。
2、乙方应当按照合同约定进行规划设计,确保工程设计方案符合环境保护、节能节约相关标准,并使用符合规范的建筑材料和装备。
3、双方应当在工程建设过程中加强沟通、交流,共同解决出现的问题。如有必要,双方可以按照合同约定变更合同内容。
4、乙方应当在工程完成后提供足够的技术指导和维护帮助,保证工程完好无损。
5、在本合同存续期间,双方应当严格遵守合同约定,如存在违约行为,根据合同约定进行处理。
本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并具有合同书面效力。双方应当保护本合同的机密性,未经另一方同意,不得将合同内容泄露给第三方。